ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____/___
29.09.2025 г. Москва
ИП Новиков Роман Андреевич, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
ООО/ИП___________________________, в лице___________________________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки на нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя текстильную продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», а Покупатель в свою очередь обязуется надлежащим образом принять и оплатить его на условиях настоящего договора.
1.2. Ассортимент, количество и цена Товара, поставляемого в рамках конкретной партии, указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Общая сумма договора складывается из стоимости всех товаров, поставленных в течение срока его действия на основании Спецификаций к настоящему договору.
2. АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО
2.1. Ассортимент и количество Товара указаны в Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена и порядок расчетов за Товар согласуются сторонами на каждую партию и фиксируются в Спецификациях, являющихся приложениями и неотъемлемой частью настоящего договора. Цена Товара определяется в российских рублях.
3.2. Цена на Товар может изменяться с учетом стоимости исходного сырья и других затрат Поставщика. В случае изменения согласованной в Спецификации цены Товара, новая цена должна быть согласована в письменной форме сторонами в иной Спецификации до начала периода поставки.
3.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость каждой партии Товара в размере 100% (Сто процентов) предоплаты, в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента подписания Спецификации, если иное не оговорено в самой Спецификации к настоящему договору.
3.4. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по причине неправильного оформления платежных документов Покупателем, оплата признается недействительной.
3.5. Оплата Товара также может производиться наличными денежными средствами в кассу организации, по QR и СБП.
3.6. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в течение 1 (одного) рабочего дня со дня произведенной Покупателем оплаты в соответствии с п.3.3, настоящего договора, если иное не оговорено в Спецификации.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Стороны определяют отдельные условия и срок отгрузки Товара в Спецификациях к настоящему договору.
4.2. Поставка продукции производится силами и за счет Покупателя путем выборки Товара со склада Поставщика, если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору.
4.3. Датой поставки считается дата отгрузки Товара Поставщиком Покупателю (первому Перевозчику).
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи ему Товара Поставщиком, в соответствии с п.4.3, настоящего Договора.
4.5. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента отгрузки Товара Покупателю (первому Перевозчику).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ
5.1. Приемка Товара производится по количеству и качеству в соответствии с подписанными Поставщиком и Покупателем спецификациями и требованиям к качеству соответствующей продукции. Сроки приемки товара составляют:
а) при иногородней поставке – не позднее 10 дней с момента отгрузки;
б) при одногородней поставке – не позднее 2 дней с момента отгрузки.
5.2. При обнаружении недостатков Товара Покупатель может предъявить Поставщику претензии по качеству Товара:
- по видимым недостаткам Товара и упаковки - только в момент приемки Товара
- по выявленным в процессе реализации Товаров скрытым дефектам - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента приемки Товара, при условии соблюдения режима хранения и реализации Товаров.
5.3. Покупатель обязан при передаче ему Товара Поставщиком осмотреть передаваемый Товар на предмет его соответствия условиям договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Покупатель имеет право по письменному согласованию с Поставщиком определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товара.
6.2. Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.
6.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
6.4. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право корректировать количество, ассортимент отгружаемого Товара в соответствии с суммой, поступившей на его расчетный счет.
6.5. Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного погашения задолженности Покупателем.
6.6. Поставщик обязан передать Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя, первому Перевозчику) следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру и другие документы, предусмотренные настоящим договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна в 10-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них.
8.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает стороны от обстоятельств по настоящему договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. При возникновении между Поставщиком и Покупателем спора по поводу недостатков Товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Покупатель. В случае если указанная экспертиза установит вину Поставщика в нарушении установленных требований к качеству, Поставщик в кратчайшие сроки за свой счет осуществляет замену некачественного Товара на качественный.
9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его досудебному урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По истечении пятнадцати календарных дней со дня направления претензии спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно, если ни одна из сторон за 1 (Один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем желании его расторгнуть. Договор пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. Число продлений неограниченно.
10.2. Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены им полностью.
10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, о чем Сторона, расторгающая Договор должна письменно уведомить об этом контрагента за 1 (Один) месяц, расторжение Договора не влечет за собой прекращение не исполненных обязательств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Покупатель обязан информировать Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента принятия указанных изменений.
11.2. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряют силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.4. Данный договор и другие документы, подписанные с использованием факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу, с обязательным отправлением оригинала документа с подлинными подписями и печатями.
11.5. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.